00:0011 августа 199900:00
6просмотров
00:0011 августа 1999
ОАО "Уралтрансбанк" не удалось взыскать с ТОО "Даньян СПб" 4.570.011 рублей неустойки за просрочку сдачи объекта государственной комиссии. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе постановление апелляционной инстанции, отменившей
<BR>ОАО "Уралтрансбанк" не удалось взыскать с ТОО "Даньян СПб" 4.570.011 рублей неустойки за просрочку сдачи объекта государственной комиссии. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе постановление апелляционной инстанции, отменившей первоначальное решение суда, по которому исковые требования Уралтрансбанка были удовлетворены в части 2.000.000 рублей. Суд установил, что помимо договора на строительство стороны подписали дополнительное соглашение. По соглашению заказчик должен был определить новый срок сдачи объекта в эксплуатацию, однако не сделал этого. Суд не принял доводы истца о недействительности дополнительного соглашения, поскольку ранее арбитражный суд признал, что оно заключено. (А.Н.)